FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA

BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui

PDF

1661.Variazioni ordinate dal committente

Art.1661.Variazioni ordinate dal committente.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Progetto - variazioni - Richiesta di variazioni "notevoli" delle opere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024 (Rv. 671492-01)

Sostituzione consensuale del regolamento contrattuale - Termine di consegna e penale per il ritardo originariamente pattuiti - Conseguenze - Onere della prova. In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal …...

Contenuto - Appalto integrato - Studi e indagini preliminari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-03)

Progettazione definitiva - Inclusione - Obbligo a carico dell'ente committente - Trasferibilità all'appaltatore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di sorpresa archeologica. In tema di opere pubbliche, nell'appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l' …...

Contenuto - Appalto integrato - Requisiti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-01)

Ripartizione dei compiti tra committente e appaltatore - Conseguenze - Progettazione definitiva ed esecutiva - Contenuti - Differenze. In tema di appalti pubblici, l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei …...

Variazioni riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente – Cass. n. 40122/2021

Prova civile - onere della prova - appalto (contratto di) - progetto - variazioni - in genere - Regime probatorio - Variazioni riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Diversità - Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata. In tema di appalto …...

Appalto (contratto di) - progetto - variazioni - Cass. n. 32989/2019

Regime probatorio - Diversità riconducibile all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata - Fattispecie. In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all' …...

Appalto (contratto di) - progetto - variazioni - Richiesta di variazioni "notevoli" delle opere - Sostituzione consensuale del regolamento contrattuale – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9152 del 02/04/2019 (Rv. 653307 - 01)

Termine di consegna e penale per il ritardo originariamente pattuiti - Conseguenze - Onere della prova - Fattispecie. In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale …...

Pattuizione di un termine per la consegna e di una penale per il ritardo - Mutamento dell'originario piano dei lavori - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8405 del 26/03/2019

Appalto (contratto di) - consegna dell'opera - Pattuizione di un termine per la consegna e di una penale per il ritardo - Mutamento dell'originario piano dei lavori - Efficacia del termine e della penale originariamente apposti - Esclusione - Fissazione di un nuovo termine per esigere la penale - …...

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione dell'opera (finanziamenti) - addizioni e variazioni - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18002 del 09/07/2018

Diritto dell’amministrazione appaltante – Art. 11 r.d. n. 2440 del 1923 - Condizioni. In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate, in forza della regola generale dettata dall'art. 11 del r.d. n. 2440 …...

Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - pagamento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 18/05/2016 bis

Aumenti delle opere - Superamento del limite del sesto quinto - Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto - Sussistenza - Modifica del contratto in ordine al prezzo dei lavori aggiuntivi - Possibilità - Condizioni. In tema di appalto di opere pubbliche, gli aumenti dei lavori o le …...

Appalto (contratto di) - progetto - variazioni Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011

Obblighi dell'appaltatore - Limiti - Esecuzione di varianti "notevoli" sul richiesta del committente - Diritto al corrispettivo ulteriore - Sussistenza - Fondamento. In tema di varianti al progetto nell'esecuzione di un appalto d'opere, l'art. 1661 cod. civ. prevede che il committente possa …...

fine

CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO

2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE

Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTO

CORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA

Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO

CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO

ADR Foro Europeo

Organismo di Mediazione Civile
n. 1137 Registro Ministero della Giustizia

AVVIA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE a Roma
Via Crescenzio 43 (Piazza Cavour) e in tutta Italia
(accordi di collaborazione con altri Organismi
ex art 6 e 17 D.M. 150/2023)