Skip to main content

1384. Riduzione della penale

Art.1384. Riduzione della penale.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28037 del 04/10/2023 (Rv. 669183 - 01)Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28037 del 04/10/2023 (Rv. 669183 - 01)
Contratti in genere - clausola penale - riduzione leasing traslativo - clausola penale - poteri giudiziali di riduzione - Criteri. Nel leasing traslativo risoltosi in data anteriore al fallimento e prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, come tale sottoposto all'applicazione dell'art...
Contratti in genere - clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 02)Contratti in genere - clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 02)
Riduzione - Criteri - Fattispecie. Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto...
Contratti in genere – Clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 02)Contratti in genere – Clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 02)
Riduzione Penale - convenzionalmente stabilita - Riduzione giudiziale - Obbligo per il giudice di esplicitare i motivi su eccessività dell'importo - Criteri. In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno...
Contratti in genere - clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023 (Rv. 668121 - 01)Contratti in genere - clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023 (Rv. 668121 - 01)
Riduzione - Leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola di confisca con detrazione del ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna - Bene già rivenduto - Valore di mercato - Esclusione - Ricavato...
Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera – Cass. n. 9150/2023Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera – Cass. n. 9150/2023
Appalto (contratto di) - consegna dell'opera - Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera - Obbligazione unitaria per il ritardo mediante penale - Ritardo nella consegna dell'opera nei confronti del committente - Imputazione del ritardo - Rilevanza esterna - Esclusione -...
Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti – Cass. n. 7367/2023Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti – Cass. n. 7367/2023
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Leasing traslativo - Contratto risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i...
Pattuizione di interessi moratori – Cass. n. 5379/2023Pattuizione di interessi moratori – Cass. n. 5379/2023
Contratti in genere - clausola penale - in genere - Clausola penale - Pattuizione di interessi moratori - Diversità di funzioni - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse - Esclusione - "Reductio ad equitatem"- Ammissibilità - Criteri.   La...
Caparra - confirmatoria -Riduzione Caparra - confirmatoria -Riduzione "ex officio" ai sensi dell'art. 1384 c.c. - Cass. n. 17715/2020
Contratti in genere - caparra - confirmatoria -Riduzione "ex officio" ai sensi dell'art. 1384 c.c. - Esclusione - Fondamento. Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale...
Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Cass. n. 11908/2020Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Cass. n. 11908/2020
Esercizio del potere di riduzione - Criterio - Interesse del creditore all'adempimento - Valutazione estesa al momento del tardivo adempimento o del definitivo inadempimento - Necessità - Fondamento. Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'...
Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Cass. n. 11439/2020Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Cass. n. 11439/2020
Penale prevista in favore della p.a. da disposizioni di capitolati generali richiamate nel contratto stipulato dal privato - Potere di riduzione del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilité - Presupposti - Disapplicazione - Condizioni. Il potere di riduzione della penale ad equità,...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)
Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Fondamento - Fattispecie. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente...
Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv. 656324 - 01)Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv. 656324 - 01)
Potere del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Risultanza "ex actis" - Necessità - Accertamenti d'ufficio del giudice - Esclusione - Fattispecie. Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale...
Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33159 del 16/12/2019 (Rv. 656304 - 01)Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33159 del 16/12/2019 (Rv. 656304 - 01)
Potere del giudice - Pattuizione espressa di irriducibilità - Rilievo ostativo - Esclusione - Fondamento. Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (Rv. 655639 - 03)Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (Rv. 655639 - 03)
Interessi convenzionali di mora - Applicazione contemporanea degli artt. 1815, comma 2, e 1384 c.c. - Ragioni. Per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano...
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25031 del 08/10/2019 (Rv. 655568 - 01)Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25031 del 08/10/2019 (Rv. 655568 - 01)
"Leasing" traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale pattizia di inapplicabilità deN'art. 1526 c.c. - Potere di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. - Configurabilità - Fattispecie. In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento...
Apprezzamento della eccessività dell'importo - misura della riduzioneApprezzamento della eccessività dell'importo - misura della riduzione
Contratti in genere - clausola penale – riduzione - apprezzamento della eccessività dell'importo e della misura della riduzione - potere discrezionale del giudice di merito -incensurabilità in sede di legittimità - limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23750 del 01/10/2018 >>>...
Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19320 del 19/07/2018Contratti in genere - clausola penale - riduzione - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19320 del 19/07/2018
Domanda relativa - Proponibilità per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni. In tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state...
Contratti in genere - clausola penale - riduzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015Contratti in genere - clausola penale - riduzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015
Riduzione equitativa - Potere del giudice - Motivazione - Necessità - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015 In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le...
locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014
"Leasing" immobiliare - Inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale - Valutazione di non manifesta eccessività - Criteri - Limite massimo - Riferimento al vantaggio ritraibile dalla regolare esecuzione del contratto - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/...
locazione - obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 676 del 14/01/2005locazione - obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 676 del 14/01/2005
Procedimento per convalida di sfratto - Opposizione ex art. 663 cod. proc. civ. e conseguente conversione del rito ai sensi dell'art. 667 - Penale - Domanda di corresponsione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 676 del 14/01/2005 In tema di...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello