Skip to main content

1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Art.1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico – Cass. n. 10968/2023Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico – Cass. n. 10968/2023
Opere pubbliche (appalto di) - estinzione del contratto - risoluzione - Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico - Art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Natura integrativa e non sostitutiva della disciplina generale in tema di risoluzione - Conseguenze.   In tema di...
Rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto – Cass. n. 24314/2022Rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto – Cass. n. 24314/2022
Appalto (contratto di) - garanzia - della durata dell'opera - Appalto privato - Ultimazione dei lavori - Rilevanza delle attività accessorie come smontaggio cantiere o attività prodromiche a verifica e collaudo - Esclusione.   Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di...
Opere pubbliche (appalto di) - soggetti - amministrazione committente - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32991 del 13/12/2019 (Rv. 656218 - 01)Opere pubbliche (appalto di) - soggetti - amministrazione committente - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32991 del 13/12/2019 (Rv. 656218 - 01)
Appalto di opere pubbliche - Responsabilità dell'amministrazione committente per i danni da inadempimento - Configurabilità - Fondamento. In tema di appalto per interventi di ricostruzione e di immobili a seguito di eventi sismici, per i danni derivanti da omessa, parziale o carente riattazione,...
Appalto (contratto di) - responsabilità - del committente - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)Appalto (contratto di) - responsabilità - del committente - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)
Per i danni arrecati a terzi - Regole di attribuzione della responsabilità in capo al committente ed all'appaltatore - Applicabilità anche in caso di azione di rivalsa - Fattispecie. In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo...
Effetto retroattivo della risoluzioneEffetto retroattivo della risoluzione
Appalto (contratto di) - scioglimento del contratto - in genere - effetto retroattivo della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite - conseguenze - applicazione in caso di risoluzione pronunciata per colpa dell'appaltatore - compenso per le opere già eseguite - ammissibilità - detrazione...
1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Art.1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera. 0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico – Cass. n. 10968/2023Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico – Cass. n. 10968/2023
Opere pubbliche (appalto di) - estinzione del contratto - risoluzione - Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico - Art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Natura integrativa e non sostitutiva della disciplina generale in tema di risoluzione - Conseguenze.   In tema di...
Rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto – Cass. n. 24314/2022Rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto – Cass. n. 24314/2022
Appalto (contratto di) - garanzia - della durata dell'opera - Appalto privato - Ultimazione dei lavori - Rilevanza delle attività accessorie come smontaggio cantiere o attività prodromiche a verifica e collaudo - Esclusione.   Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di...
Opere pubbliche (appalto di) - soggetti - amministrazione committente - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32991 del 13/12/2019 (Rv. 656218 - 01)Opere pubbliche (appalto di) - soggetti - amministrazione committente - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32991 del 13/12/2019 (Rv. 656218 - 01)
Appalto di opere pubbliche - Responsabilità dell'amministrazione committente per i danni da inadempimento - Configurabilità - Fondamento. In tema di appalto per interventi di ricostruzione e di immobili a seguito di eventi sismici, per i danni derivanti da omessa, parziale o carente riattazione,...
Appalto (contratto di) - responsabilità - del committente - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)Appalto (contratto di) - responsabilità - del committente - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)
Per i danni arrecati a terzi - Regole di attribuzione della responsabilità in capo al committente ed all'appaltatore - Applicabilità anche in caso di azione di rivalsa - Fattispecie. In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo...
Effetto retroattivo della risoluzioneEffetto retroattivo della risoluzione
Appalto (contratto di) - scioglimento del contratto - in genere - effetto retroattivo della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite - conseguenze - applicazione in caso di risoluzione pronunciata per colpa dell'appaltatore - compenso per le opere già eseguite - ammissibilità - detrazione...
1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Art.1662.Verifica nel corso di esecuzione dell'opera. 0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________ {loadposition carica} ___________________________________________________________Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice...
appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007
Mancata ultimazione - Domanda di adempimento o domanda di risoluzione - Mancata fissazione di un termine per il completamento ex art. 1662 cod.civ. - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007 In tema di appalto, in caso di mancata ultimazione dei lavori,...
appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007
Mancata ultimazione - Domanda di adempimento o domanda di risoluzione - Mancata fissazione di un termine per il completamento ex art. 1662 cod.civ. - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007 In tema di appalto, in caso di mancata ultimazione dei lavori,...
___________________________________________________________Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice...
appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007
Mancata ultimazione - Domanda di adempimento o domanda di risoluzione - Mancata fissazione di un termine per il completamento ex art. 1662 cod.civ. - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007 In tema di appalto, in caso di mancata ultimazione dei lavori,...
appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007appalto (contratto di) - verifica - esecuzione a regola d'arte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007
Mancata ultimazione - Domanda di adempimento o domanda di risoluzione - Mancata fissazione di un termine per il completamento ex art. 1662 cod.civ. - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007 In tema di appalto, in caso di mancata ultimazione dei lavori,...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello