opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - termini di esecuzione - di ultimazione - sospensione dei lavori – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3670 del 17/02/2014

Forza maggiore - Collegamento con l'area di cantiere della c.d. "sorpresa archeologica" - Necessità - Esigenza di esplorazione archeologica - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3670 del 17/02/2014

In tema di appalti pubblici, la forza maggiore idonea a determinare la sospensione dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 30, primo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 è integrata dal mero collegamento con l'area di cantiere della cosiddetta "sorpresa archeologica", tanto se essa venga ad emergere totalmente o parzialmente dal cantiere stesso, quanto se la sua emersione sia configurata come possibile dal provvedimento del competente organo della P.A. che imponga un'attività di indagine, essendo sufficiente, a tal fine, la probabile reperibilità del reperto e, cioè, che sia accertata la sussistenza di un quadro che renda ineludibile far precedere il normale corso dell'esecuzione dell'appalto da un'attività di "esplorazione" archeologica.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3670 del 17/02/2014